Публичный договор оферта возмездного оказания услуг по созданию сайта на базе готового дизайна (шаблона)

г. Санкт-Петербург.  Дата публикации: 01.01.2017 г.

ИП Тютюников Павел Павлович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить настоящий Договор (оферту).

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой.

Терминология​.

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

  • Оферта— настоящий документ Предложение (публичная оферта) о предоставлении Услуги по созданию сайта.
  • Акцепт Оферты— полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг путем предоплаты, в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование (факт оплаты) Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.
  • Заказчик— юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.
  • Договор Оферты— договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуг по созданию сайта.
  • Сайт — идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном пространстве), где располагается информация, чаще всего отвечающая определённой тематике. Информация может быть определённым образом оформлена и структурирована.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
1.1.1. Выполнить комплекс работ по созданию сайта на базе готового дизайна (шаблона) на основе технического задания (далее — ТЗ). Ознакомиться с текстом ТЗ можно по адресу:  http://deaction.com/tz-web-ready/
1.1.2. Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и фактические действия, связанные с регистрацией доменного имени и размещением веб-сайта Заказчика на ресурсах хостинга.

2. Права и обязанности Заказчика

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Безоговорочно принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре.
2.1.2. Предоставить Исполнителю в электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а также прочие материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта.
2.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ.
2.3. За несоблюдение правил продления услуг хостинга и продления срока регистрации доменного имени, Исполнитель ответственности не несет.
2.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, а также за юридическую правомерность использования логотипов и названий фирм, в соответствии с законодательством РФ.
2.5. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в содержание сайта, Исполнитель ответственности за сохранность внешнего вида (дизайна) сайта не несет.
2.6. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в программный код сайта или изменений настроек сайта из учетной записи Администратора сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несет. Данный сайт снимается с бесплатной технической поддержки и все работы по сайту, связанные с поддержкой и обновлением программного кода сайта, осуществляются на платной основе.

2.7. Права Заказчика

2.7.1 После выполнения работ, имущественные права на Сайт переходят к Заказчику.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Создать веб-сайт согласно ТЗ.
3.1.2. По просьбе Заказчика своевременно знакомить Заказчика с ходом выполнения работ по настоящему Договору.
3.1.3. Произвести ряд действий по регистрации, оформлению и настройке доменного имени и хостинга для Заказчика.

3.2. Права Исполнителя.

3.2.1. Исполнитель имеет право разместить на сайте Заказчика видимую и индексируемую ссылку на свой сайт, на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством РФ

3.2.2. После завершения работ по созданию сайта Заказчика, Исполнитель имеет право разместить Сайт в своем портфолио и ссылаться на него как автор.

4. Стоимость работ и порядок заключения договора

4.1. Оплата Услуг производится Заказчиком в размере 50% от стоимости Услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по выставленному счету. НДС не предусмотрен на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ. Оставшиеся 50% оплачиваются Заказчиком после демонстрации Исполнителем результата работ в срок до 3-х (трех) рабочих дней.
4.2. Безоговорочный акцепт (принятие) условий настоящей Оферты (далее – Договор) в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ заключается в осуществлении Пользователем следующих конклюдентных действий, направленных на получение Услуги: оплата услуг в соответствии с выписанным Заказчику счетом.

4.3. Исполнитель и клиент не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Сроки выполнения работ составляют: до 14 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком выставленного Исполнителем счета.
5.3. В случае задержки Заказчиком предоставления необходимых Исполнителю материалов, дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.

6. Особые условия и ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.

6.2. Заказчик несёт полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и законность распространения предоставляемых Подрядчику для выполнения работ информации и рекламных материалов. Заказчик гарантирует, что он обладает всеми правами на результаты интеллектуальной деятельности, которые использует Подрядчик в рамках Договора. В случае предъявления к Подрядчику претензий или исков в связи с использованием таких результатов Подрядчиком, Заказчик обязуется урегулировать все претензии и предпринять необходимые действия, чтобы исключить расходы и убытки у Подрядчика. В случае возникновения расходов Заказчик возмещает их в полном объеме.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6.4. Исполнитель не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или работы пользователя услуги.

6.5. В случае возникновения дополнительных требований к результату работ, выходящих за рамки настоящего Договора, стороны составляют дополнительное соглашение о внесении изменений в котором определяются необходимые требования, сроки реализации и стоимость внесения изменений. Работы по внесению таких изменений выполняются за отдельную плату.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров​.

7.1. Все споры и разногласия между сторонами решаются путём переговоров или переписки по электронной почте. Претензионный порядок решения споров является обязательным, срок ответа на претензию составляет до 5 (пяти) рабочих дней. Претензия должна содержать список несоответствий результата работ условиям настоящего Договора и технического задания. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

7.2. Претензии Заказчика по предоставляемой Услуге принимаются Исполнителем к рассмотрению в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты завершения работ по созданию сайта (размещения его в сети интернет).

7.3. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия передаются на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

7.4. Ответственность Исполнителя по Договору в любом случае ограничивается возмещением причиненного Заказчику реального ущерба в сумме, не превышающей оплаченную стоимость Услуг по настоящему Договору.

7.5 Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов, подтверждающих факт оплаты Услуг.

7.6. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.​

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие явления, которые находятся вне контроля сторон и в случае которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным.

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить обязательства, то стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, немедленно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

Реквизиты Исполнителя

ИП Тютюников Павел Павлович
ИНН: 780447939023
ОГРНИП: 317784700082504
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
Расчетный счет №: 40802810270110007134